【南京建設(shè)工程律師】工期拖延索賠事項有哪些？

時間：2021-09-21作者：廣東華商（南京）律師事務(wù)所瀏覽：237

工期延誤承包人可以索賠的費用

因發(fā)包人原因，如拖欠進度款、沒有按時提供原材料等導(dǎo)致工期延誤的，承包人可以要求賠償。

根據(jù)合同法規(guī)定，因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用。通常具體而言，承包人都可以要求賠償以下費用：

1、人工費損失。如停工、窩工的工人工資;工人低生產(chǎn)效率的損失;膳食補貼、工器具費用、各種管理費等相關(guān)人工費用損失。

2、材料費損失。諸如由于工期拖延，材料價格上漲帶來的差價損失等。

3、機械費損失。由于工期拖延導(dǎo)致相關(guān)機械停工帶來的損失，轉(zhuǎn)移搬運帶來的損失等相關(guān)費用。

4、工地管理費。諸如由工期拖延產(chǎn)生的工地管理人員的工資等。

5、物價上漲的差生的差價費用。諸如工人工資上漲、機械租賃費用上漲、材料費用上漲等。


廣東華商（南京）律師事務(wù)所專注于南京債務(wù)糾紛律師費用,南京欠款糾紛律師,南京工程糾紛律師,南京遺產(chǎn)繼承糾紛律師,南京遺產(chǎn)繼承律師,南京債權(quán)債務(wù)律師,南京合同糾紛律師,南京合同糾紛律師免費咨詢,南京合同糾紛律師電話,南京合同糾紛律師費用,南京合同糾紛專業(yè)律師,南京離婚律師等

• 詞條

  詞條說明

• 二手房合同糾紛應(yīng)如何處理

  ?二手房合同糾紛應(yīng)如何處理現(xiàn)在的房價也是越來越貴，很多人已經(jīng)放棄了買一手房的心思那二手房的春天也就到來了，但是買賣二手房也并不是件容易的事情，除了要出錢出力，很可能也會發(fā)生二手房買賣糾紛。大家遇到二手房買賣糾紛時常常手足無措，那么，二手房買賣糾紛應(yīng)當(dāng)怎么辦?如何正確處理二手房合同糾紛?二手房合同糾紛處理方法(一)二手房合同糾紛作為民事糾紛，可以通過協(xié)商或者訴訟的方式予以處理。所謂協(xié)商處理

• 繼承人滿足何種條件才能參與繼承

  繼承人滿足何種條件才能參與繼承1、能夠作為繼承人的必須是于繼承開始時間生存的人。因為要成為繼承人繼承遺產(chǎn)就必須具有法律人格，能夠享有相應(yīng)的權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)，也就是必須生存。繼承開始時已經(jīng)死亡的人，其法律人格已經(jīng)消滅，不再存有繼承能力，當(dāng)然不能成為繼承人。只要是繼承開始時生存的人，不受年齡、性別、出身、精神狀態(tài)的影響，都有資格成為繼承人即使是無行為能力人、限制行為能力人也都可以作為繼承人。只是由

• 南京離婚律師｜起訴離婚的手續(xù)費

  南京離婚律師｜起訴離婚的手續(xù)費夫妻想要結(jié)束婚姻關(guān)系的可以通過協(xié)議或訴訟方式，而在不同的方式之下，當(dāng)事人需要交納的手續(xù)費是不同的。那么手續(xù)費多少呢?或許很多人都不是很了解，下面小編就來為大家介紹一下吧。一、起訴離婚需要多少錢?1、法院要收到少起訴離婚的費用?南京離婚律師一、起訴離婚需要多少錢?1、法院要收到少起訴離婚的費用?離婚案件按規(guī)定，每件10-50元;如果涉及分割財產(chǎn)，財產(chǎn)的總額不**過一萬元,

• 【南京遺產(chǎn)繼承律師】未交代的遺產(chǎn)如何處理？

  1、被繼承人沒有用遺囑或者撫養(yǎng)協(xié)議的方式對財產(chǎn)進行處理的：遺囑撫養(yǎng)協(xié)議，是指被繼承人生前和其撫養(yǎng)人簽訂的，由撫養(yǎng)人承擔(dān)遺贈人的生養(yǎng)死葬義務(wù)，被繼承人時候繼承其約定遺產(chǎn)的協(xié)議。被繼承人死亡之后，如果沒有留下遺囑撫養(yǎng)協(xié)議或者沒有留下遺囑，或者立下的遺囑確認無效的，將會進行法定繼承。2、遺產(chǎn)繼承人放棄繼承權(quán)或者受遺贈人放棄受遺贈的：如果被繼承人設(shè)定的遺囑繼承人或者受到遺贈的人放棄遺贈的時候，遺產(chǎn)繼承適用